Welcome to AFD/dgMarket


Recherche
Recherche Avancée

Avis d'Appel d'Offres pour les travaux de réhabilitation du Centre de Formation et de Perfectionnement de Franceville (CFPF) lot unique

Appel d'offres

Informations générales

Pays:   Gabon
Ville/Localité:   Libreville
Numéro de l'avis/du contrat:   AOIO N°: 27.11.18-AFD/SET
Date de publication:   Fev 5, 2019
Date limite (heure locale):   Avril 8, 2019 - 10:00
Agence de financement:   Agence Française de Développement - Agence de Financement
Acheteur:   GABON - SETRAG
Eligibilité des Soumissionaires:   Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de:
 120 000 000 FCFA (Cent Vingt millions Fcfa) et nets de ses autres engagements.
(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés.
(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés.
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins:
740 000 000 FCFA (Sept Cents Quarante millions FCFA),
Expérience de marchés de construction à titre d’Entrepreneur principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de Sous-traitant au cours des 5 dernières années à partir du 1er janvier de l’année 2013.
Participation à titre d’Entrepreneur principal, de membre d’un groupement , d’ensemblier, ou de Sous-traitant dans 2 marchés d’un montant minimum de 1 900 000 000 Fcfa pour le lot unique. Les marchés présentés doivent être similaires et exécutés à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date limite de remise des Offres de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel .
Expérience deux (02) marchés de construction à fort enjeu ESSS et réalisés dans les dix (10) dernières années pour lesquels les mesures ESSS ont été mises en œuvre de manière satisfaisante en conformité avec des standards internationaux.


Avis d’Appel d’Offres (AA0)
GABON

Programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires de la SETRAG (PRN)
Financement: AFD
(AOIO No: 27.11.18-AFD/SET)

1. Dans le cadre de la réhabilitation du Chemin de Fer Transgabonais, L’Etat a fait un emprunt auprès de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour financer sa part dans le Programme de remise à niveau, à savoir la réhabilitation des Infrastructures Ferroviaires.
Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (SETRAG) dans son rôle de maître d’œuvre a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds mis à la disposition par l’Etat du Gabon à travers le crédit AFD pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché objet du présent avis d’appel d’offres.
Cet appel d’offres est référencé AOIO No: 27-11-18-AFD/SET en date du 09 février 2019 relatif aux Travaux de réhabilitation du Centre de Formation et de Perfectionnement de Franceville (CFPF) en lot unique:

I. Réhabilitation de dix-huit (18) logements de la zone sociale du CFPF.
II. Réhabilitation de onze (11) logements de la zone pédagogique du CFPF.

Il est ouvert aux soumissionnaires nationaux et internationaux ayant les compétences requises.

2. La SETRAG sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux suivant l’allotissement est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts des bailleurs » avec la particularité rappelée ci-dessus.
4. Les soumissionnaires éligibles, identifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SETRAG; Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax: +241 01.70.83.01, E-mail: appel.offres@setrag.com ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables.
5. Conditions de Qualification et de Sélection sont:
Les exigences en matière de qualification telles qu’indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert et concernant d’une part la capacité financière, et d’autre part la capacité technique et l’expérience sont celles inscrites au point 2 – Qualification - de la section III des «Critères d’évaluation et de Qualification». Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles (voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées).

Une Garantie de Soumission est requise. Son montant est de:
10 000 000 F CFA (Dix millions de francs CFA) pour le lot unique.
L’adjudicataire sera choisi sur base de ses qualifications et de son expérience dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics (construction, terrassement et assainissement); de son aptitude et sa capacité à mobiliser des moyens humains et matériels adéquats pour la réalisation des travaux dans les délais indiqués; de sa solvabilité et sa capacité financière.
Ces critères seront déterminants pour la sélection. Aucun facteur qui n’est pas défini ci-dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.
6. Une réunion préparatoire se tiendra à la SETRAG (salle de réunion de la Direction Générale), le mardi 26 février 2019 à 10h00. Une visite du site des travaux sera organisée du 27/02/2019 au 28/02/2019 par le Maître de l’Ouvrage Délégué SETRAG.

7. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera envoyé par messagerie électronique (E-mail : appel.offres@setrag.com ) aux entreprises identifiées et susceptibles de répondre efficacement aux objectifs visés. Aucun paiement n’est demandé. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 avril 2019 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 08 avril 2019 à partir de 10 heures 30 minutes

8. L’adresse mentionnée ci-dessus est:
SETRAG, BP 2198, Direction Générale
Route principal d’OWENDO,
Nohine LO – Directeur de l’Équipement (DE)
Téléphone / Fax : +241 01.70.83.01,
E-mail : appel.offres@setrag.com



LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Langue d'origine:   Français

Contact

Adresse :   Nohine LO
Directeur de l'Equipement (DE)
SETRAG
BP 578 Route de OWENDO
LIBREVILLE, GABON
Gabon
Téléphone:   + 241 01 70 80 04
Adresse électronique :   Cliquez ici

Marchandises, Travaux et Services

 

Texte original

Avis d’Appel d’Offres (AA0)
GABON

Programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires de la SETRAG (PRN)
Financement: AFD
(AOIO No: 27.11.18-AFD/SET)

1. Dans le cadre de la réhabilitation du Chemin de Fer Transgabonais, L’Etat a fait un emprunt auprès de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour financer sa part dans le Programme de remise à niveau, à savoir la réhabilitation des Infrastructures Ferroviaires.
Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (SETRAG) dans son rôle de maître d’œuvre a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds mis à la disposition par l’Etat du Gabon à travers le crédit AFD pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché objet du présent avis d’appel d’offres.
Cet appel d’offres est référencé AOIO No: 27-11-18-AFD/SET en date du 09 février 2019 relatif aux Travaux de réhabilitation du Centre de Formation et de Perfectionnement de Franceville (CFPF) en lot unique:

I. Réhabilitation de dix-huit (18) logements de la zone sociale du CFPF.
II. Réhabilitation de onze (11) logements de la zone pédagogique du CFPF.

Il est ouvert aux soumissionnaires nationaux et internationaux ayant les compétences requises.

2. La SETRAG sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux suivant l’allotissement est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts des bailleurs » avec la particularité rappelée ci-dessus.
4. Les soumissionnaires éligibles, identifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SETRAG; Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax: +241 01.70.83.01, E-mail: appel.offres@setrag.com ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables.
5. Conditions de Qualification et de Sélection sont:
Les exigences en matière de qualification telles qu’indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert et concernant d’une part la capacité financière, et d’autre part la capacité technique et l’expérience sont celles inscrites au point 2 – Qualification - de la section III des «Critères d’évaluation et de Qualification». Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles (voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées).

Une Garantie de Soumission est requise. Son montant est de:
10 000 000 F CFA (Dix millions de francs CFA) pour le lot unique.
L’adjudicataire sera choisi sur base de ses qualifications et de son expérience dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics (construction, terrassement et assainissement); de son aptitude et sa capacité à mobiliser des moyens humains et matériels adéquats pour la réalisation des travaux dans les délais indiqués; de sa solvabilité et sa capacité financière.
Ces critères seront déterminants pour la sélection. Aucun facteur qui n’est pas défini ci-dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.
6. Une réunion préparatoire se tiendra à la SETRAG (salle de réunion de la Direction Générale), le mardi 26 février 2019 à 10h00. Une visite du site des travaux sera organisée du 27/02/2019 au 28/02/2019 par le Maître de l’Ouvrage Délégué SETRAG.

7. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera envoyé par messagerie électronique (E-mail : appel.offres@setrag.com ) aux entreprises identifiées et susceptibles de répondre efficacement aux objectifs visés. Aucun paiement n’est demandé. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 avril 2019 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 08 avril 2019 à partir de 10 heures 30 minutes

8. L’adresse mentionnée ci-dessus est:
SETRAG, BP 2198, Direction Générale
Route principal d’OWENDO,
Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE)
Téléphone / Fax : +241 01.70.83.01,
E-mail : appel.offres@setrag.com



LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.