Welcome to AFD/dgMarket


Recherche
Recherche Avancée

Travaux de construction de vingt (20) logements jumelés à Franceville et travaux connexes - cité SETRAG

Appel d'offres

Informations générales

Pays:   Gabon
Ville/Localité:   Owendo
Numéro de l'avis/du contrat:   30.11.18-AFD/SET
Date de publication:   Fev 21, 2019
Date limite (heure locale):   Avril 22, 2019 - 10:00
Agence de financement:   Agence Française de Développement - Agence de Financement
Acheteur:   GABON - SETRAG
Langue d'origine:   Français

Contact

Adresse :   Nohine LO
Directeur de l'équipement
SETRAG
Route d'Owendo
Owendo, --None-- 2198
Gabon
Téléphone:   +24101708301
Adresse électronique :   Cliquez ici

Dossier d'appel d'offres et documents joints

 
  • Fichier joint: Document d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux de construction de vingt (20) logements jumelés à Franceville et travaux connexes - cité SETRAG (7 MB; Fev 21, 2019)
  • Fichier joint: Avis d'appel d'offres (59 KB; Fev 21, 2019)
     Télécharger le(s) document(s)

Texte original

Avis d’Appel d’Offres (AA0)
GABON
Programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires de la SETRAG (PRN)
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A FRANCEVILLE
Financement: AFD
(AOIO No: 30.11.18-AFD/SET)
1. Dans le cadre de la réhabilitation du Chemin de Fer Transgabonais, l’Etat a fait un emprunt auprès de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour financer sa quote-part dans le Programme de remise à niveau, à savoir la réhabilitation des Infrastructures Ferroviaires.
Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (SETRAG) dans son rôle de maître d’ouvrage délégué a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds mis à la disposition par l’Etat du Gabon à travers le crédit AFD pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché objet du présent avis d’appel d’offres.

Cet appel d’offres est référencé AOIO No: 30-11-18-AFD/SET en date du 22 février 2019 relatif aux Travaux construction de vingt (20) logements jumelés à Franceville-Cité SETRAG et travaux connexes en lot unique.

Il est ouvert aux soumissionnaires nationaux et internationaux ayant les compétences requises.
2. La SETRAG sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux suivant l’allotissement est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts des bailleurs » avec la particularité rappelée ci-dessus.
4. Les soumissionnaires éligibles, identifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SETRAG; Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax: +241 01.70.83.01, E-mail: offres@setrag.com ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables.
5. Conditions de Qualification et de Sélection sont:
• Les exigences en matière de qualification telles qu’indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert et concernant d’une part la capacité financière, et d’autre part la capacité technique et l’expérience sont celles inscrites au point 2 – Qualification – de la section III des «Critères d’évaluation et de Qualification».

• Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles (voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées).

• Une Garantie de Soumission est requise. Son montant est de: 22 000 000 F CFA (vingt et deux millions de francs CFA) pour le lot unique.

• L’adjudicataire sera choisi sur base de ses qualifications et de son expérience dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics (construction, terrassement et assainissement); de son aptitude et sa capacité à mobiliser des moyens humains et matériels adéquats pour la réalisation des travaux dans les délais indiqués; de sa solvabilité et sa capacité financière.

Ces critères seront déterminants pour la sélection. Aucun facteur qui n’est pas défini ci-dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.
6. Une réunion préparatoire se tiendra à la SETRAG (salle de réunion de la Direction Générale), le mardi 15 mars 2019 à 10h00. Une visite du site des travaux sera organisée du 18/03/2019 au 23/03/2019 par le Maître de l’Ouvrage Délégué SETRAG.
7. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera envoyé par messagerie électronique (E-mail: appel.offres@setrag.com ) aux entreprises identifiées et susceptibles de répondre efficacement aux objectifs visés. Aucun paiement n’est demandé. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22 avril 2019 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 22 avril 2019 à partir de 10 heures 30 minutes
8. L’adresse mentionnée ci-dessus est:
SETRAG, BP 2198, Direction Générale
Route principale d’OWENDO,
Nohine LO – Directeur de l’Equipement (DE)
Téléphone / Fax : +241 01.70.83.01,
E-mail : appel.offres@setrag.com

LE DIRECTEUR GENERAL
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.